Главная | Автоюрист | Договор на изготовление металлоконструкций

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец


Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью. Для изготовления продукции, указанной в п.

Договор на изготовление металлоконструкций осознал значение

Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

НАШИ УСЛУГИ

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

Удивительно, но факт! Что касается заказа чертежа, то лучше его делать сообща с будущим исполнителем, так вы сможете значительно сэкономить на материалах и стоимости работ.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Стоимость работ и порядок расчетов 3. При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей Гражданского кодекса.

Заказчик оплачивает работу Подрядчика в путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в следующем порядке: Порядок выполнения и сдачи — приемки работ 4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение 2 двух дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке. Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена. Если экспертным заключением установлено наличие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик..

знал Договор на изготовление металлоконструкций навряд здесь

При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы ст. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Образец договора на монтаж металлоконструкций

Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации. Форс — мажор 6. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Удивительно, но факт! Изменение и расторжение Изменение договора или его расторжение осуществляется при согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Изменение и прекращение договора 7.

Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области.

Проекты по теме:

Дополнительные условия и заключительные положения 9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Читайте также:

  • Юрист помощь в нижнем новгороде
  • Что такое грейс период по кредитной карте втб 24 привелегия
  • Программа получения гражданства рф в 2017 для специалисты высокой квалификации
  • Соглашение о переводе долга по коммунальным платежам
  • Претензия по недостаче товара
  • Мошенничество с страховкой профессиональной ответственности врача стоматолога